建筑合同

时间:2023-08-23 00:33:06
精选建筑合同合集七篇

精选建筑合同合集七篇

在人们愈发重视契约的社会中,合同的地位越来越不容忽视,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是小编帮大家整理的建筑合同7篇,欢迎阅读与收藏。

建筑合同 篇1

为确保龙湖新城1#楼工程顺利进展,确保工期,本着双方互惠互利的原则,经甲乙双方协商,现把龙湖新城1#楼钢筋绑扎承包给乙方。

甲方:

乙方:

一、承包范围:龙湖新城1#楼工程钢筋绑扎

二、工作内容:钢筋工后台提料单交给乙方制作班,制作班进行文字标注后交给绑扎班。绑扎班以图纸设计进行钢筋搭配,要做到准确无误。如提料过程中对现场钢筋型号不全的,需提前七天报公司材料科,要有材料科计划报表。在浇筑过程中,绑扎工必须配合混工看管钢筋是否位移,如有位移现象要及时更改,做到钢筋不位移、不变形。

三、质量要求:按照本工程图设计要求进行施工。如在提料过中,钢筋尺寸不够,加班工要对乙方所提材料单进行核对,核对确认乙方提供材料单尺寸有误的,乙方要照价赔本公司浪费的材料。

四、承包价格:按照图纸所设计建筑面积计算,14元/平米(此价格包括工人伙食费、住宿费)。

五、工程进度要求:本工程在施中乙方要紧密配合各工总人员,自行安排劳动力,确保工期不得有误。如有延误工期一天,甲方要对乙方经济罚款1000元。

六、安全生产:所有现场工作人员必须配带安全帽,严 ……此处隐藏13814个字……行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

8.7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由____市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

8.8本合同一式五份,发包人贰份,设计人贰份,建设行政主管部门备案壹份。

8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

8.10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

8.12其它约定事项:发包人名称:设计人名称:

(盖章)

(盖章)法定代表人:(签字)

法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)

委托代理人:(签字)

住所:

住所:

XX编码:

XX编码:

电话:

电话:

传真:

传真:

开户银行:

开户银行:银行帐号:

银行帐号:建设行政主管部门备案:

鉴证意见:(盖章)

(盖章)备案号:

经办人:备案日期:________年____月____日

鉴证日期:________年____月____日

《精选建筑合同合集七篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式